STSJ AND 16461/2024. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso de apelación de una empresa constructora contra la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba por sobrecostes en un contrato público.

El TSJA confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Córdoba que reconocía parcialmente la reclamación de una empresa constructora frente a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba. La sentencia inicial declaró responsable a la GMU de retrasos en la ejecución de obras de rehabilitación, fijando una indemnización de 36.515,92 € por sobrecostes, limitada a cinco meses de retraso. La empresa apelante, que reclamaba más de un millón de euros, argumentaba vulneraciones en la valoración de la prueba y en la cuantificación de la indemnización, incluyendo periodos de retraso adicionales. El TSJA desestima el recurso, ratificando que los retrasos más allá de los cinco meses no son imputables a la GMU. Además, impone las costas del proceso de apelación a la empresa constructora, hasta un máximo de 800 €.